Договор поручительства (типовая форма). Образец договора поручительства, заключаемый между юридическими лицами

Подписывается в тех случаях, когда лицо поручается перед кредитором за обязательства третьей стороны. Правила составления и образец этого договора можно найти в статье.

Договор поручительства законодательная база по ГК РФ

Юридическая суть поручительства в том, что одно лицо поручается за кредитное обязательства другого лица перед третьим лицом – например, банком. Поручительство чаще всего возникает на основании подписания одноименного договора, однако иногда оно может быть связано и с наступлением обстоятельств, прописанных в законе.

Таким образом, поручитель по договору принимает на себя все или отдельные обязательства заемщика перед его кредитором. В большинстве случаев эти обязательства являются денежными, однако иногда они могут быть связаны и с другими обстоятельствами. Также обязательства могут не только существовать в настоящем, но и возникнуть в будущем. Т.е. поручиться можно не только за исполнение уже подписанного соглашения, но и за будущие договоренности.

Если поручительство возникает на основании договора, то составлять его можно исключительно в письменном виде – устные обещания не имеют никакой юридической силы.

В качестве поручителя часто выступают частные граждане, однако не исключается и такая ситуация, когда поручение дает юридическое лицо, действующее в лице директора или иного уполномоченного сотрудника. Требования банков к поручителям стандартные – гражданство РФ, дееспособность, трудоспособный возраст и достаточный уровень дохода для того, чтобы отвечать по финансовым обязательствам заемщика.

Важно понимать, что поручитель не является , равно как и наоборот. Созаемщик получает кредит вместе с основным заемщиком и сразу несет финансовую ответственность за него, т.е. вносит в свою долю в погашение ежемесячного и других платежей. Поручитель же начинает нести ответственность только в том случае, когда основной заемщик по каким-то причинам не может выполнять свои обязательства.

На что обратить внимание в договоре поручительства

Поскольку по своей сути договор поручительства призван разделить ответственность за кредитные или иные обязательства гражданина либо юридического лица, основное внимание при составлении этого документа нужно уделить именно этому пункту.

Применительно к кредитным обязательствам поручитель может нести 2 вида ответственности:

1. Солидарная – наступает при первом же нарушении заемщиком своих обязательств. Пределы ответственности точно такие же, как и у основного заемщика.
2. Субсидиарная – наступает только после полного отказа заемщика от оплаты долга по разным причинам.

В общем случае при определении пределов ответственности стороны исходят из действующего гражданского законодательства.

По отношению к кредитору по договору поручитель имеет не только обязанности, но и определенные права – например, возможность выступить против требований, заявленных банком. Причем в данном случае он действует, как действовал бы основной заемщик, например:

• возразить о ;
• указать на истечение по кредитному договору;
• возразить о снижении неустойки, возникшей из-за просроченной задолженности и т.п.

К тому же поручитель, несмотря на свои обязательства перед банком, сохраняет и все остальные права должника, предусмотренные законодательством. Одно из главных – право на по причине утраты платежеспособности.

Поручившемуся по договору лицу важно понимать не только, когда начинается и в чем состоит его ответственность, но и те случаи, при которых она заканчивается. Согласно ГК поручительство прекращается при наступлении таких обстоятельств:

1. Основной случай – гражданин полностью выплатил долг заемщика.
2. Кредитор отказался предлагать исполнение обязательств.
3. Истек срок поручительства, указанный в договоре. Например, заемщик оформляет ипотеку, но другое лицо поручается нести ответственность только в первые 5 лет. Когда срок истечет, банк уже не сможет привлечь к ответственности поручившееся по договору лицо.

Таким образом, ни смерть должника, ни реорганизация/ликвидация банка, другого кредитора не освобождают поручившееся по договору лицо от взятой на себя ответственности.

Образец договора поручительства и правила его составления

Единых требований к договору поручительства не существует, поэтому при составлении стороны руководствуются сложившейся практикой, а также требованиями гражданского законодательства. Основное внимание уделяется описанию прав и обязанностей каждой стороны.

Преамбула и предмет

Непосредственно в названии документа необходимо обязательно указать, к какому договору он относится с описанием названия, номера и даты составления. Это может быть договор займа, ипотеки, кредитный договор, прочие соглашения о принятии финансовых и иных обязательств.

• название организации, ФИО и должность лица, которое действует от ее имени;
• ФИО поручителя, адрес, паспортные и контактные данные.

В предмете договора поручительства указывают суть соглашения – поручительство по договору займа в виде ответственности своими доходами и/или своим имуществом.

Обязанности и ответственность поручителя

Это наиболее важный пункт, в котором обязательно нужно указать:

• по каким основаниям начинается поручительство;
• в каких случаях оно заканчивается;
• в каких пределах оно осуществляется;
• чем отвечает поручитель перед кредитором;
• в какие сроки он должен погасить задолженность;
• в какие сроки он обязан сообщить об изменении ФИО, адреса, иных .

При необходимости можно описать и права поручителя, в том числе и сумму вознаграждения, которое он получает за свои услуги.

ДОГОВОР поручительства

г.Екатеринбург Дата 11 ноября 2015г

Стороны:

Поручитель ООО Торговый дом «Антей» , в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича , действующего на основании Устава , с одной стороны, и

Кредитор ОАО «Альфа-Банк» , в лице Управляюшего банком Петрова Ивана Петровича , действующего на основании У става с другой стороны, заключили этот Договор о следующем:

1. Предмет договора.

1.1.Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за выполнение всех обязательств Сидорова Степана Ивановича (дальше - Должник), которые возникли согласно Договору № 158 от 11 ноября 2015г. (дальше - Основной Договор), который был заключен между Кредитором и Должником.

2. Обязательство, которое обеспечивается поручительством.

2.1.В соответствии с п.3.2 Основного Договора предметом Основного Договора является погашение кредита в сумме 5 000 000 руб. (пять миллионов рублей)

2.2.Срок выполнения обязательства по Основному Договору составляет 11 ноября 2020года .

3. Объем ответственности Поручителя.

3.1.Поручитель и Должник несет солидарную ответственность перед Кредитором за надлежащее выполнение Должником обеспеченного обязательства. Но в любом случае размер ответственности Поручителя не может превышать размера обеспеченного обязательства, отмеченного в п. 4 этого Договора.

3.2.Поручитель обеспечивает выполнение обязательства по Основному Договору в полном объеме.

4. Размер поручительства.

4.1.Поручитель отвечает перед Кредитором за выполнение обязательства Должником по Основному Договору в сумме равной 5 000 000 руб. , а также за уплату неустойки за просрочку выполнение обязательства, но не отвечает перед Кредитором за возмещение понесенных им убытков или потерянной выгоды.

5. Права и обязанности сторон.

5.1.Обязанности Поручителя:

5.1.1. При нарушении Должником обязательств перед Кредитором по Основному Договору, выполнить за Должника обязательства в 14-ти дневный срок со дня получения требования от Кредитора.

5.1.2. В случае получения такого требования Кредитора сообщить об этом Должнику.

5.2.Обязанности Кредитора:

5.2.1. После выполнения Поручителем обязательства, обеспеченного этим поручительством, передать Поручителю документы, которые подтверждают обязательства Должника с соответственным оформлением права требования по Основному договору на Поручителя.

5.3.Права Поручителя.

5.3.1. После выполнения обязательства Должника по Основному Договору к Поручителю, который выполнил такое обязательство, переходят все права Кредитора по Основному Договору.

5.3.2. В одностороннем порядке разорвать этот Договор, если к Основному Договору были внесены изменения без письменного согласия на это поручителя.

5.4.Права кредитора:

5.4.1. В случае невыполнения Должником своих обязательств по Основному Договору, имеет право в 7 дневный срок обратиться к Поручителю с требованием о выполнении таких обязательств.

6. Ответственность сторон.

6.1.В случае нарушения своих обязательств по этому Договору Стороны несут ответственность определенную этим Договором и действующим законодательством. Нарушением обязательства является его невыполнение или неподобающее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства.

6.2.Стороны не несут ответственность за нарушение своих обязательств по этому Договору, если оно произошло не по их вине. Сторона считается не виноватой, если она докажет, что приняла все зависящие от нее меры для надлежащего выполнения обязательства.

6.3.Ни одна из Сторон не несет ответственность за невыполнение или неподобающее выполнение своих обязательств по этому Договору, если это невыполнение или неподобающее выполнение обусловлены действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства, обязанная не позже 7 календарных дней с даты наступления таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону.

6.4.За нарушение сроков отмеченных в п. 5.1.1 и 5.2.1 виновная Сторона выплачивает другой стороне штраф в размере 1 000 руб.

7. Срок действия Договора и другие условия.

7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента прекращения действия Основного Договора, кроме случаев определенных в ст. 559 Гражданского Кодекса Украины.

7.2.Условия данного Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа.

7.3.Все споры, связанные с этим Договором решаются путем переговоров между Сторонами. Если спор не может быть решен путем переговоров, он решается в судебном порядке за установленной подведомственностью и подсудностью такого спора, определенной соответствующим действующим законодательством Украины.

7.4.Данный Договор заключен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7.5.В случаях, не предусмотренных данным Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства.

7.6.После подписания этого Договора все предыдущие переговоры за ним, переписки, предыдущие соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, которые так или иначе касаются этого Договора, теряют юридическую силу.

8. Местонахождение и реквизиты Сторон.

Подписи сторон.

ООО Торговый Дом «Антей»

ОГРН

1036603480363

ИНН

6660139296

КПП

666001001

КодОКПО

53384271

Иванов И.И.

ОАО ОАО «Альфа-Банк»

БИК 044525593

К/с30101810200000000593

Пеир. Петров И.П.

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №______

г. ___________________ "____" ______________ 20____ г.

___________________________________________ , далее именуемое «Кредитор", в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и

Далее именуемое "Поручитель", в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ___________________________ , с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств по ________________, принятых на себя:

Наименование: ______________________________________________________________;

Юридический адрес: __________________________________________________________;

ИНН ______________;

ОГРН ___________________;

№___________ , заключенным между «Кредитором» и «Покупателем» "___" ____________ 20___ г ., (далее именуется «Договор _________________»).

1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора ___________ и согласен с тем, что его ответственность перед Кредитором распространяется на все обязательства Покупателя перед Кредитором, возникшие с «___»_______________ 20___ г ., но в любом случае не позднее даты заключения настоящего Договора.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ

2.1. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязанностей в соответствии с Договором ___________, в том числе:

Неоплата полученного по договору в установленный договором срок полностью или частично независимо от длительности просрочки. Ответственность Поручителя наступает только после неисполнения Покупателем обязательств в течение 7 (Семи) дней с момента наступления срока исполнения.

Неуплата процентов за просрочку в оплате в установленный срок, полностью или частично, независимо от длительности просрочки.

Примечание . Неоплатой _______________, а также неуплатой процентов по Договору ___________ в установленный срок считается непоступление соответствующих сумм на корреспондентский счет банка Поставщика с указанием в платежных реквизитах расчетного счета Поставщика в день, когда эти суммы должны были поступить согласно условиям Договора _______________ и (или) выставленной претензии.

2.2. Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Покупателем в том же объеме, как и Покупатель, включая уплату суммы основного долга и процентов по Договору ______________ за просрочку выполнения обязательств, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Покупателем его обязательств.

2.3. Поручитель производит исполнение своих обязанностей по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора, указанный в настоящем Договоре, либо путем внесения средств в кассу Кредитора, расположенную по адресу его местонахождения.

3. ВОЗРАЖЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ

3.1. Поручитель вправе выдвигать против требований Кредитора возражения, которые мог бы представить Покупатель.

3.2. Поручитель не теряет права на указанные выше возражения, если Покупатель от них отказался или признал свой долг.

4. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ

4.1. Стороны настоящим Договором подтверждают свою осведомленность в отношении Договора ______________.

4.2. Поручитель заявляет и гарантирует Кредитору, что:

Супруг Поручителя осведомлен о совершении Поручителем настоящего Договора поручительства и о содержании настоящего Договора поручительства;

Супруг Поручителя соглашается с тем, что Поручитель принимает на себя обязательства отвечать перед Кредитором за исполнение Покупателем его обязательств по вышеуказанному Договору ______________ всем принадлежащим Поручителю имуществом, в том числе имуществом, находящимся в совместной собственности Поручителя и его супруга.

4.3. Стороны будут немедленно информировать друг друга о наступлении любых обстоятельств, связанных с изменением или прекращением их прав и обязанностей, вытекающих из содержания договора _____________ или настоящего Договора.

5. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. Если дата, указанная в п. 1.2 Договора, раньше даты подписания сторонами настоящего Договора, условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон с даты, указанной в п. 1.2.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

6.1. Споры и претензии, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - в суде или арбитражном суде по месту нахождения истца, при этом подведомственность определяется согласно процессуальному законодательству РФ.

6.2. Вопросы, прямо не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии со ст.ст. 361 - 367 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.2. Настоящий Договор действует до исполнения сторонами обязательств по нему.

7.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

7.4. Приложением к настоящему Договору является копия договора ______________.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Кредитор: Поручитель.

(НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ)

(Утверждена Письмом Минстроя России от 20 ôåâðàëÿ 1996 ã. ¹ 6)

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

_____________________________________________________________,в дальнейшем именуемая

(наименование организации-поручителя)

“Поручитель”, в лице ___________________________________________________________________,

(ф.,и.,о., должность)

действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и

(устава, доверенности и пр.)

______________________________________________________________________________________,

(наименование предприятия, за которое поручается Поручитель)

в дальнейшем именуемое “Предприятие”, в лице ___________________________________________,

(ф.,и.,о., должность)

действующего на основании _____________________________________________________________,

(устава, доверенности и пр.)

с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятия с _________________________

(наименование организации-заказчика)

по пп. ______________________________ Договора подряда ¹____________ от _________________ 199 __ г. (в дальнейшем - Договор подряда) в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет исполнить эти обязательства надлежащим образом.

1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя в случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся в собственности Предприятия:

Договор залога указанного имущества является приложением 1 * к настоящему Договору.

2. Обязательства сторон

2.1. Поручитель обязуется:

2.1.1. В течение ______________ дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора предоставить _____________________________________________________________________________,

(заказчику по Договору подряда)

в дальнейшем именуемому “Заказчик”, письменное поручительство (в дальнейшем - Поручительство) исполнить обязательства Предприятия по пп. ______ Договора подряда в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.

2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования (в дальнейшем - Требование) об исполнении Поручительства:

в течение ______________________________ дней от даты получения Требования приступить к исполнению собственными силами или организовать исполнение обязательств Предприятия по
пп. _________________ Договора подряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных Предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления исполнения Договора подряда);

в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия при исполнении обязательства по пп. __________________ Договора подряда;

в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы), вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием обязательств по пп. ____________________ Договора подряда.

Одновременно с Требованием Заказчик обязан предоставить следующие надлежащим образом оформленные документы:

___________________________________________________________________________________.

2.1.3. В течение äâóõ дней после получения Требования от Заказчика письменно уведомить об этом Предприятие.

2.1.4. В течение ___________ дней после получения Требования письменно уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства.

2.1.5. В течение _______________ дней после начала исполнения своих обязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию.

В сумму регрессных требований включаются:

сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей субподрядчиком и поставщиком (необходимых для исполнения обязательств по пп. _____________ Договора подряда);

неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. _____________ Договора подряда, уплаченные Поручителем;

издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по причине действия или бездействия Предприятия при исполнении им обязательств по пп. _____________ Договора подряда;

издержки в связи с обращением взыскания на заложенное имущество, переданное Предприятием в обеспечение Поручительства;

расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и имущества, необходимых для исполнения Поручительства;

иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению Поручительства.

2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему Договору в срок __________ ______________________________.

2.2. Поручитель имеет право:

2.2.1. В течение ______________ дней от начала исполнения своих обязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к Предприятию.

В случае если выручки от реализации заложенного имущества будет недостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда Предприятию на срок ____________________________ дней с начислением ____________________% годовых.

В случае если выручка от реализации заложенного имущества будет превышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию, остаток выручки должен быть возвращен Предприятию в течение ____________ дней после получения такой выручки.

2.3. Предприятие обязуется:

2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень имущества приводится в договоре залога). В случае наступления обстоятельств, оговоренных п. 2.1.2, предоставить право Поручителю обратить взыскание на заложенное имущество.

2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования от Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Поручительства.

2.3.3. В течение ______________ дней после получения от Поручителя уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и документы, необходимые Поручителю для исполнения обязательств по пп. ____ Договора подряда.

2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на условиях, оговоренных в п. 2.2.1 настоящего Договора.

3. Изменение и прекращение Договора. Ответственность Сторон

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Поручителю штрафные санкции из расчета _____________ % суммы ссуды за каждый день просрочки.

В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше __________ дней после окончания срока, указанного в п. 2.2.1 настоящего Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

4. Срок действия Договора

4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами настоящего Договора.

4.2. Действие Договора прекращается:

после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. _________ Договора подряда;

в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. _____________ Договора подряда другому предприятию (организации);

в случае исполнения Поручительства - после окончания взаиморасчетов между Сторонами.

4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах - по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

6. Реквизиты сторон

6.1. Гарант ______________________________________________________________________

(полное наименование)

6.2. Предприятие _________________________________________________________________

(полное наименование)

Адрес: __________________________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

За Гаранта ___________________ За Предприятие ______________________

(подпись) (подпись)

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Кредитор », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поручитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. Данный Договор является неотъемлемой частью кредитного договора № от «»2019 года, по которому Кредитор предоставил Заемщику (он же Должник) кредит в сумме рублей до «»2019 года.
2. Поручитель обязуется перед Кредитором нести (солидарную или субсидиарную) ответственность за исполнение Заемщиком своих обязательств по вышеуказанному кредитному договору и возместить Кредитору в случае несвоевременного исполнения Заемщиком своих обязательств:
   • полученную сумму кредита в сумме рублей;
   • проценты за пользование кредитом в сумме рублей или без указания суммы;
   • неустойку в сумме рублей;
   • убытки Кредитора;
   • ответственность Поручителя ограничивается суммой выданного кредита и процентов по нему;
   • ответственность Поручителя ограничивается предельной суммой рублей.
3. Обязательства, предусмотренные п.2 данного договора, должны быть исполнены Поручителем в течение дней со дня получения извещения от Кредитора о нарушении Заемщиком взятых на себя обязательств по возврату кредита.
4. Поручитель, не выполнивший в срок требования п.3 договора, обязан выплатить Кредитору неустойку в размере % от суммы, подлежащей возмещению за каждый день просрочки.
5. При изменении условий кредитного договора в части уменьшения платы за кредит соответственно уменьшается размер требований, предъявляемых к Поручителю в случае неисполнения Заемщиком своих обязательств.
6. Кредитор, получивший удовлетворение полностью или в части своих требований от Заемщика, обязан немедленно известить об этом Поручителя.
7. Если Заемщик исполнит обязательства, обеспеченные поручительством, и Поручитель независимо от Заемщика исполнит обязательство, то в соответствии со ст. 366 ГК РФ Поручитель вправе взыскать с Кредитора неосновательно полученное.
8. К Поручителю, исполнившему обязательства за Заемщика, переходят все права Кредитора. Последний в этом случае обязан передать Поручителю все документы, удостоверяющие требования к Заемщику, и права, обеспечивающие эти требования, а также подтверждение, что Заемщик (Должник) письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав Кредитора к Поручителю.
9. Споры сторон рассматриваются в арбитражном суде г. .
10. Данный договор вступает в силу со дня зачисления перечисленных Кредитором средств на расчетный счет Заемщика.
11. Действие данного договора прекращается:
    • с прекращением обеспеченного поручительством кредитного договора;
    • в случае изменения условий кредитного договора, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
    • если Поручитель не даст согласия Кредитору отвечать за нового Должника в случае перевода долга;
    • если Кредитор откажется принять надлежащее исполнение, предложенное Заемщиком или Поручителем;
    • по истечении указанного срока в договоре поручительства, на который оно дано;
    • если срок не установлен и если Кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством кредитного договора не предъявит иска к Поручителю;
    • если срок исполнения основного обязательства не указан, не может быть определен моментом востребования и если Кредитор не предъявит иска к Поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.