Домой Сбербанк Договор поручительства. Образец договора поручительства, заключаемый между юридическими лицами

Сбербанк

Договор поручительства. Образец договора поручительства, заключаемый между юридическими лицами

(НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ)

(Утверждена Письмом Минстроя России от 20 ôåâðàëÿ 1996 ã. ¹ 6)

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

_____________________________________________________________,в дальнейшем именуемая

(наименование организации-поручителя)

“Поручитель”, в лице ___________________________________________________________________,

(ф.,и.,о., должность)

действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и

(устава, доверенности и пр.)

______________________________________________________________________________________,

(наименование предприятия, за которое поручается Поручитель)

в дальнейшем именуемое “Предприятие”, в лице ___________________________________________,

(ф.,и.,о., должность)

действующего на основании _____________________________________________________________,

(устава, доверенности и пр.)

с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятия с _________________________

(наименование организации-заказчика)

по пп. ______________________________ Договора подряда ¹____________ от _________________ 199 __ г. (в дальнейшем - Договор подряда) в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет исполнить эти обязательства надлежащим образом.

1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя в случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся в собственности Предприятия:

Договор залога указанного имущества является приложением 1 * к настоящему Договору.

2. Обязательства сторон

2.1. Поручитель обязуется:

2.1.1. В течение ______________ дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора предоставить _____________________________________________________________________________,

(заказчику по Договору подряда)

в дальнейшем именуемому “Заказчик”, письменное поручительство (в дальнейшем - Поручительство) исполнить обязательства Предприятия по пп. ______ Договора подряда в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.

2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования (в дальнейшем - Требование) об исполнении Поручительства:

в течение ______________________________ дней от даты получения Требования приступить к исполнению собственными силами или организовать исполнение обязательств Предприятия по
пп. _________________ Договора подряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных Предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления исполнения Договора подряда);

в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия при исполнении обязательства по пп. __________________ Договора подряда;

в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы), вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием обязательств по пп. ____________________ Договора подряда.

Одновременно с Требованием Заказчик обязан предоставить следующие надлежащим образом оформленные документы:

___________________________________________________________________________________.

2.1.3. В течение äâóõ дней после получения Требования от Заказчика письменно уведомить об этом Предприятие.

2.1.4. В течение ___________ дней после получения Требования письменно уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства.

2.1.5. В течение _______________ дней после начала исполнения своих обязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию.

В сумму регрессных требований включаются:

сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей субподрядчиком и поставщиком (необходимых для исполнения обязательств по пп. _____________ Договора подряда);

неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. _____________ Договора подряда, уплаченные Поручителем;

издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по причине действия или бездействия Предприятия при исполнении им обязательств по пп. _____________ Договора подряда;

издержки в связи с обращением взыскания на заложенное имущество, переданное Предприятием в обеспечение Поручительства;

расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и имущества, необходимых для исполнения Поручительства;

иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению Поручительства.

2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему Договору в срок __________ ______________________________.

2.2. Поручитель имеет право:

2.2.1. В течение ______________ дней от начала исполнения своих обязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к Предприятию.

В случае если выручки от реализации заложенного имущества будет недостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда Предприятию на срок ____________________________ дней с начислением ____________________% годовых.

В случае если выручка от реализации заложенного имущества будет превышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию, остаток выручки должен быть возвращен Предприятию в течение ____________ дней после получения такой выручки.

2.3. Предприятие обязуется:

2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень имущества приводится в договоре залога). В случае наступления обстоятельств, оговоренных п. 2.1.2, предоставить право Поручителю обратить взыскание на заложенное имущество.

2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования от Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Поручительства.

2.3.3. В течение ______________ дней после получения от Поручителя уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и документы, необходимые Поручителю для исполнения обязательств по пп. ____ Договора подряда.

2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на условиях, оговоренных в п. 2.2.1 настоящего Договора.

3. Изменение и прекращение Договора. Ответственность Сторон

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Поручителю штрафные санкции из расчета _____________ % суммы ссуды за каждый день просрочки.

В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше __________ дней после окончания срока, указанного в п. 2.2.1 настоящего Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

4. Срок действия Договора

4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами настоящего Договора.

4.2. Действие Договора прекращается:

после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. _________ Договора подряда;

в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. _____________ Договора подряда другому предприятию (организации);

в случае исполнения Поручительства - после окончания взаиморасчетов между Сторонами.

4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах - по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

6. Реквизиты сторон

6.1. Гарант ______________________________________________________________________

(полное наименование)

6.2. Предприятие _________________________________________________________________

(полное наименование)

Адрес: __________________________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

За Гаранта ___________________ За Предприятие ______________________

(подпись) (подпись)

Взять займ в банке – привычная и знакомая история для тех, у кого есть желание приобрести товар, но нет достаточной суммы денег. Рассрочка на покупку рассчитана на массового потребителя. Стоимость, как правило, невысока, поэтому особых требований не предъявляется. Однако, если речь идет о значительной сумме, банк вправе попросить обеспечить дополнительные гарантии и оформить договор поручительства.

Что это такое

В определение поручительства, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, вкладывается обязанность одного лица, физического или юридического, нести финансовую ответственность перед заимодателем должника за неисполнение соответствующих условий договора . При этом могут быть как частичные обязательства, так и в полном объеме.

Зачастую такой вид гарантий используется в долгосрочном кредитовании. В качестве распространенного примера можно выделить ипотечный договор по которому поручитель, в случае, если кредитополучатель не в состоянии самостоятельно осуществлять выплаты, обязан будет вернуть необходимую сумму за него .

Таким образом, главным обязательством в этих отношениях выступает договор займа или подряда, а наиболее распространенным вариантом является кредитный договор . Все это примеры соглашений, которые согласно ГК РФ возможно сформулировать в денежном выражении. Еще одной важной особенностью (ст. 361 ГК РФ) является возможность посредством договора поручительства обеспечить обязательства стороны, которые могут возникнуть в будущем.

Форма договора

Гражданский кодекс РФ, а именно ст. 362 , указывает, что документ в обязательном порядке должен быть составлен в письменной форме . Невыполнение этого требования дает основание признать его недействительным. Согласно ст. 162 ГК РФ сделка признается совершенной, если в достигнутом соглашении прописаны все условия касающиеся договора поручительства и присутствуют подписи обеих сторон или уполномоченных на это действие лиц .

Отсутствие одной или сразу двух росписей на бумаге, составленной в простой письменной форме, является несоблюдением требования законодательства, в таком случае, документ не имеет никакой юридической силы .

Соглашение сторон

Законодатель предоставил право выступать в качестве субъектов договора поручительства не только физическим, но и юридическим лицам. В зависимости от правового статуса сторон сделки, документ будет иметь ряд особенностей.

Поручительство физического лица за юридическое лицо

Чаще такой вид отношений применяется в практике банков, когда используются гарантии, как правило, высокопоставленных должностных лиц, акционеров как физических лиц-поручителей по кредитным обязательствам некого общества, чтобы обеспечить дополнительные гарантии. Основой базы соблюдения комплекса условий выступает залог имущества .

Среди лиц, которые выступают поручителями по кредитным договорам можно выделить :

Гендиректор фирмы (предприятия).
Участники ООО.
Акционеры АО с большим портфелем ценных бумаг.
Изредка главный бухгалтер.

В правовом поле особенностью такого соглашения является рассмотрение дел, в случае такой необходимости, в судах общей юрисдикции. Поскольку при невозможности оплаты должником своих обязательств соответствующие бремя ложится на поручителя, а это, в данном случае, таковым является физическое лицо, то данный экономический спор не может рассматриваться в арбитражном суде .

Между физическими лицами

Основной областью применения такого вида взаимоотношений можно назвать гражданский оборот. В отличие от договора, где обе стороны это юр. лица, в отношении физических лиц законодательство не указало особых требований, поэтому все вопросы рекомендуется регулировать основными положениями .

Главное условие : оба участника договора должны быть признаны дееспособными. В соответствии с ГК РФ лицо, которое выступает поручителем, гарантирует ответственность и оплату непосредственно своим имуществом за исключением собственности, которая по закону освобождается от взыскания.

Среди особенностей такого соглашения выделяют :

персональная ответственность по договору, не требуется согласие от супруга (-ги);
смерть поручителя не является основанием прекращения отношений, долговые обязательства по соглашению переходят наследникам;
утрата, повреждение обеспечения поручительства понижает размер ответственности физ. лица, если он сможет доказать основания.

Между юридическими лицами

Документ, подписанный обеими сторонами, имеет ряд характерных особенностей :

сторонами являются юридические лица (ИП, фирма, организация);
нет ограничений в использовании;
требования, которые предъявляются исключительно к организациям (кредитор изучает рентабельность и надежность юр. лица как подтверждение надежности).

Предмет

Основная часть любого документа – это предмет договора. В данном отношении – конкретные обязательства, которые обеспечивают гарантии поручителя в связи с неисполнением обязательств заемщика.

Как правило, поручительство, т.е. ответственность перед кредитором подразумевает выполнение взятых на себя обязательств согласно основному договору, а именно :

Выплата процентов за пользование предоставленными кредитными средствами.
Погашение главной части долга.
Компенсация судебных издержек в связи с производством по взысканию задолженности перед кредитором и других понесенных убытков.
Уплата неустойки, прописанная как штраф, в случае несоблюдения сроков по основным обязательствам.
Оплата других сумм в соответствии с условиями соглашения.

Существенные условия

Главными с точки зрения закона, иначе говоря, существенными условиями такого вида договора являются пункты, наличие которых составляет саму суть документа, а значит, являются обязательными. Отсутствие таковых ведет к признанию соглашения недействительным, не имеющим юридической силы .

К таким условиям можно отнести :

предмет сделки;
аспекты, указанные в законе существенными;
моменты, которые стороны в документе сами указали в качестве определяющих;
пункты, без которых соглашение не имеет значения (цена).

Все договоренности относительно заключаемой сделки должны отражаться в текущей переписке или посредством заключения предварительных соглашений.

В вопросе поручительства к существенным вопросам документа относят предмет и форму договора .

Срок действия

Срок, в течение которого договор действует, а значит сторонам необходимо выполнить свои обязательства, должен быть прямо указан в документе. Как правило, период действия соглашения привязан непосредственно к срокам самого кредитного договора, а именно к моменту, когда заемщику требуется исполнить главное условие сделки – выплата долга .

Если пункт со сроком действия отсутствует, то в качестве такового подразумевается 1 год, с момента, когда необходимо было погасить заемщиком свои долговые обязательства.

Для определения временных рамок используется двухлетний интервал с момента заключения соглашения, но только в том случае, если срок возврата денежных средств указан как факт востребования или вовсе отсутствует этот пункт, что не дает возможность для его установления .

Срок в 1 и 2 года действуют лишь в том случае, если организация предоставившая кредит не заявляет исковых требований в отношении поручителя в течение этого периода .

Прекращение и ответственность

Закон допускает прекращение поручительства, что непосредственно указано в статье 367 ГК РФ при следующих основаниях :

Ликвидация должника (исключение из государственного реестра). Поручитель может нести ответственность по соглашению только в том случае, если соответствующие требования к нему были предъявлены до фактической ликвидации заемщика.
Перевод по уплате долга на иное лицо. Это возможно лишь в том случае, если в разумный срок после направления уведомительного письма, лицо выступающее поручителем не выразит согласие отвечать по обязательствам нового должника.
Кредитор отказывается принимать исполнение по договорным обязательствам, которое со своей стороны предлагает должник и (или) поручитель.
Истек срок, который определен для исполнения обеспечительного обязательства. Если такой пункт в документе отсутствует, принимается общий срок, в соответствии с законодательством – 1 или 2 года.
Изменение основополагающего обязательства указанного в соглашении без согласия со стороны поручителя.

За невыполнение договорных обязательств применяются следующие меры ответственности :

солидарная (ст. 363): исковые требования заявляются как в отношении должника и поручителя, так и отдельно к одной стороне;
субсидиарная: первоначальные требования должны быть предъявлены к должнику. Данная ответственность предполагается как по условиям соглашения, так и по требованиям закона.
долевая: предполагает участие в договорных отношениях нескольких сопоручителей, что непосредственно прописывается в документе.

Нормативная регламентация

Законодатель в Гражданском кодексе РФ, в главе 23 ,в качестве мер обеспечения исполнения обязательств по кредиту закрепил поручительство, как форму договора. § 5 ФЗ, редакция которого вступила в силу 03.06.2018 г. содержит всю необходимую информацию относительно оснований возникновения и прекращения такой формы отношений, права и ответственность сторон. Непосредственно требования, которым должен соответствовать договор поручительства и особенности такой формы соглашения определены в статьях 361-376 ГК РФ.

Главная задача такой формы соглашения определена, как компенсация потерь кредитора в связи с недобросовестным исполнением или вовсе уклонением должника от обязательств, возложенных на него в соответствии с подписанным документом. Таким образом, это действенный механизм, который позволяет эффективно снизить потери и возможные убытки кредитующей стороны, а значит максимально удовлетворить интересы кредитора.

Наиболее часто такой инструмент используется в кредитной сфере , однако, это не предел, в иных взаимоотношениях между заимодателем и должником он тоже имеет место.

Видео, на котором рассказывается о договоре поручительства.

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 1

ООО «Ириус», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице директора Иванова А. А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Ариус», именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице директора Петрова П. П., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Анабель» (ОГРН: 121481294812, ИНН: 12981984, адрес местонахождения: Москва, ул. Родниковая, д. 12), именуемым в дальнейшем «Должник», его обязательств по Договору № 12 от 11 марта 2017 года, заключенному с Кредитором.

1.2. Сведения об обязательстве Должника, в обеспечение исполнения которого выдается поручительство:

сумма основного долга: 100 000 руб.;
срок исполнения обязательства: до 01.06.2018.

1.3. Поручительство выдается на срок 2 года с момента заключения настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель отвечает солидарно с Должником.

2.2. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного поручительством обязательства (п. 1.2 Договора).

2.3. При предъявлении Кредитором требований Поручитель вправе выдвигать возражения, которые мог бы представить Должник.

2.4. Поручитель должен исполнить требование Кредитора в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его доставки.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока, установленного п. 1.3 Договора.

В случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ, поручительство прекращается.

3.2. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

3.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение арбитражного суда при соблюдении досудебного порядка их урегулирования, предусмотренного законодательством РФ.

3.4. Если иное не установлено Договором, требования, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:

заказным письмом с уведомлением о вручении;
курьерской доставкой - в этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

3.5. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

3.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Должника.

4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Кредитор

Наименование: ООО «Ириус»

Почтовый адрес:__________________________________________________

ИНН:____________________________________________________________

КПП:____________________________________________________________

Банк:____________________________________________________________

Рас./счёт:________________________________________________________

Корр./счёт:_______________________________________________________

БИК:____________________________________________________________

От имени Кредитора

Директор Иванов А. А.

Поручитель

Наименование: ООО «Ариус»

Юр. адрес: _______________________________________________________

Договор поручительства в ГК РФ: основные положения

Смысл поручительства в том, что поручитель обязуется отвечать перед кредитором по основному обязательству за должника по этому обязательству при неисполнительности должника. Договор поручительства заключается между поручителем и кредитором по основному обязательству по правилам гл. 28 ГК РФ.

Отношения между поручителем и должником по основному обязательству обычно оформляются договором о выдаче поручительства, по которому поручитель должен заключить договор поручительства с кредитором должника. Обычно такой договор возмездный. В юридической практике эти договоры иногда путают. Президиум ВАС в постановлении от 27.04.2010 № 18169/09 по делу № А33-10705/2008 квалифицировал рассматриваемый договор как договор о выдаче поручительства и указал, что договор поручительства заключают поручитель и кредитор по основному обязательству. Но договор поручительства может быть заключен и без согласия и уведомления об этом должника, и эти обстоятельства не влияют на его действительность (п. 5 постановления пленума ВАС от 12.07.2012 № 42).

Поручительство может быть выдано в отношении обязательств, которые еще не возникли. Поручительство возможно в отношении просроченного обязательства. Поручительством обеспечиваются не только договорные обязательства, но и, например, обязательства из неосновательного обогащения или деликта (п. 3 постановления № 42).

Договор поручительства имеет широкое применение в деловой практике. О его использовании в области поставок продукции читайте в статье «Договор поручительства по договору поставки».

Субъектами договора поручительства могут быть и юридические, и физические лица. Об особенностях поручительств, связанных с субъектным составом, смотрите в статьях:

«Договор поручительства физического лица за юридическое лицо» ;
«Договор поручительства между физическими лицами - образец».

Заключение договора

Необходимым условием действительности договора поручительства является указание в нем на обеспечиваемое поручительством основное обязательство. Это требование считается соблюденным, если в договоре поручительства есть ссылка на договор, содержащий основное обязательство.

Для договора поручительства под угрозой его недействительности установлена обязательная простая письменная форма. Письменная форма будет соблюдена, если кредитор сделал на документе, составленном поручителем и должником, надпись о его принятии (п. 1 информационного письма президиума ВАС РФ от 20.01.1998 № 28).

Действительность договора поручительства не зависит от дефектного оформления основного обязательства (постановление президиума ВАС от 13.12.2011 № 10473/11 по делу № А07-16356/2009).

Права и обязанности сторон по договору поручительства

Размер ответственности поручителя определяется договором поручительства . Если такого условия в договоре нет, то поручитель несет ответственность в том же объеме, что и должник, т. е. должен уплатить:

сумму долга;
предусмотренные основным обязательством проценты;
судебные издержки;
иные убытки кредитора, вызванные неисполнительностью должника.

Если в договоре поручительства есть условие об обеспечении суммы долга и нет указаний об обеспечении иных обязательств (например, процентов), это значит, что обеспечение ограничено только этой суммой. И такой договор не может быть признан незаключенным (п. 10 постановления № 42).

Если обязательство, обеспеченное поручительством, было изменено без согласия поручителя, что привело к увеличению размера ответственности и/или другим невыгодным для поручителя последствиям, поручитель несет ответственность в прежнем объеме.

ГК РФ предусматривает презумпцию солидарной ответственности поручителя. Договором поручительства или законом может быть установлена субсидиарная ответственность поручителя. Если поручителей несколько (сопоручители), то они несут солидарную ответственность. Иное может быть установлено договором.

Регресс поручителя к должнику

Поручитель имеет в отношении кредитора те же возражения, что и должник, даже когда должник от них отказался. Условие об ограничении права на возражения ничтожно. При обращении кредитора с требованиями к поручителю последний обращается к должнику. В ответ должник должен сообщить поручителю обо всех возможных возражениях на эти требования.

При исполнении обязательства за должника к поручителю переходят права по обязательству в размере удовлетворения им требований. Поручитель должен получить от кредитора все документы, доказывающие требования. С момента исполнения требований поручитель в порядке регресса становится кредитором должника в полном объеме от уплаченных средств и сопоручителей в сумме соответствующей их доле в обеспечении обязательств (п. 1 Обзора судебной практики Верховного суда от 19.10.2016 № 3).

С этого момента у поручителя есть 2 возможности: обратиться с регрессом к должнику и/или сопоручителям, либо с требованием (при наличии такого) о неосновательном обогащении к кредитору. О своем исполнении требований поручитель должен сообщить должнику незамедлительно, иначе он потеряет право регресса.

Самостоятельная ответственность поручителя по договору

Поручитель несет самостоятельную ответственность (т. е. ответственность за свои действия, а не действия должника) при неисполнении своего обязательства перед кредитором только в том случае, если такая ответственность установлена договором поручительства (п. 12 информационного письма № 28).

Например, договором поручительства может быть установлена неустойка в пользу кредитора за неисполнение поручителем обязательств по договору поручительства (п. 11 постановления № 42).

Прекращение договора поручительства

ГК содержит следующие основания для прекращения поручительства:

прекращение основного обязательства;
перевод долга по основному обязательству на другое лицо без получения согласия поручителя;
непринятие кредитором надлежащего исполнения требований должником или поручителем;
окончание установленного договором срока поручительства.

Таким образом, срок поручительства является пресекательным.

Условие о действии поручительства до полного исполнения основного обязательства не может определить срок действия поручительства (п. 2 информационного письма № 28). Окончание установленного договором срока поручительства прекращает поручительство, если до окончания этого срока кредитором не был предъявлен иск поручителю (п. 5 информационного письма № 28).

Образец договора поручительства можно скачать по ссылке: Образец договора поручительства .

Таким образом, договор поручительства — эффективный юридический инструмент, увеличивающий надежность обязательства и широко применяемый в гражданском обороте.

Подписывается в тех случаях, когда лицо поручается перед кредитором за обязательства третьей стороны. Правила составления и образец этого договора можно найти в статье.

Договор поручительства законодательная база по ГК РФ

Юридическая суть поручительства в том, что одно лицо поручается за кредитное обязательства другого лица перед третьим лицом – например, банком. Поручительство чаще всего возникает на основании подписания одноименного договора, однако иногда оно может быть связано и с наступлением обстоятельств, прописанных в законе.

Таким образом, поручитель по договору принимает на себя все или отдельные обязательства заемщика перед его кредитором. В большинстве случаев эти обязательства являются денежными, однако иногда они могут быть связаны и с другими обстоятельствами. Также обязательства могут не только существовать в настоящем, но и возникнуть в будущем. Т.е. поручиться можно не только за исполнение уже подписанного соглашения, но и за будущие договоренности.

Если поручительство возникает на основании договора, то составлять его можно исключительно в письменном виде – устные обещания не имеют никакой юридической силы.

В качестве поручителя часто выступают частные граждане, однако не исключается и такая ситуация, когда поручение дает юридическое лицо, действующее в лице директора или иного уполномоченного сотрудника. Требования банков к поручителям стандартные – гражданство РФ, дееспособность, трудоспособный возраст и достаточный уровень дохода для того, чтобы отвечать по финансовым обязательствам заемщика.

Важно понимать, что поручитель не является , равно как и наоборот. Созаемщик получает кредит вместе с основным заемщиком и сразу несет финансовую ответственность за него, т.е. вносит в свою долю в погашение ежемесячного и других платежей. Поручитель же начинает нести ответственность только в том случае, когда основной заемщик по каким-то причинам не может выполнять свои обязательства.

На что обратить внимание в договоре поручительства

Поскольку по своей сути договор поручительства призван разделить ответственность за кредитные или иные обязательства гражданина либо юридического лица, основное внимание при составлении этого документа нужно уделить именно этому пункту.

Применительно к кредитным обязательствам поручитель может нести 2 вида ответственности:

Солидарная – наступает при первом же нарушении заемщиком своих обязательств. Пределы ответственности точно такие же, как и у основного заемщика.
Субсидиарная – наступает только после полного отказа заемщика от оплаты долга по разным причинам.

В общем случае при определении пределов ответственности стороны исходят из действующего гражданского законодательства.

По отношению к кредитору по договору поручитель имеет не только обязанности, но и определенные права – например, возможность выступить против требований, заявленных банком. Причем в данном случае он действует, как действовал бы основной заемщик, например:

возразить о ;
указать на истечение по кредитному договору;
возразить о снижении неустойки, возникшей из-за просроченной задолженности и т.п.

К тому же поручитель, несмотря на свои обязательства перед банком, сохраняет и все остальные права должника, предусмотренные законодательством. Одно из главных – право на по причине утраты платежеспособности.

Поручившемуся по договору лицу важно понимать не только, когда начинается и в чем состоит его ответственность, но и те случаи, при которых она заканчивается. Согласно ГК поручительство прекращается при наступлении таких обстоятельств:

Основной случай – гражданин полностью выплатил долг заемщика.
Кредитор отказался предлагать исполнение обязательств.
Истек срок поручительства, указанный в договоре. Например, заемщик оформляет ипотеку, но другое лицо поручается нести ответственность только в первые 5 лет. Когда срок истечет, банк уже не сможет привлечь к ответственности поручившееся по договору лицо.

Таким образом, ни смерть должника, ни реорганизация/ликвидация банка, другого кредитора не освобождают поручившееся по договору лицо от взятой на себя ответственности.

Образец договора поручительства и правила его составления

Единых требований к договору поручительства не существует, поэтому при составлении стороны руководствуются сложившейся практикой, а также требованиями гражданского законодательства. Основное внимание уделяется описанию прав и обязанностей каждой стороны.

Преамбула и предмет

Непосредственно в названии документа необходимо обязательно указать, к какому договору он относится с описанием названия, номера и даты составления. Это может быть договор займа, ипотеки, кредитный договор, прочие соглашения о принятии финансовых и иных обязательств.

название организации, ФИО и должность лица, которое действует от ее имени;
ФИО поручителя, адрес, паспортные и контактные данные.

В предмете договора поручительства указывают суть соглашения – поручительство по договору займа в виде ответственности своими доходами и/или своим имуществом.